ДОГОВОР ПОСТАВКИ №МИН-11/08-24-6

г. Минусинск	« 24 » августа 2011 г.

ООО «ГАЗАВТОРЕМОНТ» , именуемый в дальнейшем "Поставщик", в лице директора филиала в i. Минусинске Булатова Олега Павловича, действующего на основании доверенности № 01/11 от 03.01.2011 г., с о той стороны, и МКОУ Новотроицкая основная общеобразовательная школа, именуемое в лальнейшем «Заказчик», в лице директора Бурмистровой Татьяны Геннадьевны, действующего на основании Устава с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется поставить в течение срока действия Договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить автомобильные запасные части, шины и сопутствующие материалы (далее - «продукция»).

2. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ ПРОДУКЦИИ, МАРКИРОВКА
2.1. Поставляемая продукция по своему качеству и комплектности должна соответствовать ГОСТам, ТУ.

3. ЦЕНА
3.1. Цена товара включает в себя налог на добавленную стоимость.
3.2.Товары поставляются по действующим на момент выписки счет-фактуры у Поставщика ценам. Основанием к оплате Товара является счет-фактура, выставленный Поставщиком (как путем вручения подлинника, так и посредством факсимильной связи). Цены на товары, указанные в счет-фактуре на оплату, твердые до последнего дня срока оплаты, после чего, в случае просрочки оплаты товаров Покупателем. Поставщик вправе изменить цены на товар.
3.3. Сумма по настоящему Договору составляет: 34 315-00 (тридцать четыре тысячи триста пятнадцать рублей).

4. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ
4.1.	Поставка продукции осуществляется Поставщиком в течение 10 рабочих дней после получения заявки Заказчика.
4.2.	Поставщик обязуется одновременно с поставкой продукции представить Заказчику счет на оплату, накладную, счет-фактуру. Накладная и счет-фактура составляются в 2-х экземплярах, по одному тля каждой из Сторон.
4.3.	Заказчик обязан расписаться в передаточных документах за фактически полученную продукцию непосредственно в момент се передачи в случае выполнения условий пункта 2.1 настоящего Договора.
4.4.	Право собственности на продукцию и риск случайной гибели переходит к Заказчику с момента получения от Поставщика продукции на складе или другого момента.

5. ПОРЯДОК И ФОРМА РАСЧЕТОВ
5.1.	Заказчик производит оплату в размере 100% стоимости поставленной продукции, согласно условиям настоящего Договора.
5.2.	Все расчеты между Поставщиком и Заказчиком производятся в безналичной форме путем перечисления денежных средств с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Поставщика.

5.3.	Оплата производится Заказчиком в течение 5 банковских дней с момента получения продукции и предоставления документов, указанных в пункте 4.2 настоящего Договора .
5.4.	Днем оплаты продукции считается день списания денежных средств со счета Заказчика.

6. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ПРОДУКЦИИ
6.1. Приемка продукции по количеству и качеству производится в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1.	За    неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, Стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
7.2.	За нарушение сроков поставки по вине Поставщика Заказчик вправе взыскать с Поставщика неустойку в размере 0,1 процента от стоимости не поставленных или недопоставленных товаров за каждый день просрочки.
7.3.	В случае просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, исполнитель вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня. следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочку ^_ исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой ' стороны.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до 30 сентября 2011 года.
8.2.  Договор  может быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  по  иным  основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

9. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
9.1.	Ни одна из Сторон не несет ответственность перед другой Стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон, и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия, акты органов государственной власти, имеющие влияние на исполнение обязательств по Договору.
9.2.	В случае наступления указанных в пункте 9.1 настоящего Договора обстоятельств, при условии надлежащего сообщения о них. срок исполнения обязательств по Договору продлевается на период, соразмерный сроку действия наступившего обстоятельства и разумному сроку для устранения сю последствий.
10. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
10.1.	В случае возникновения каких-либо разногласий или споров в процессе исполнения обязательств по Договору Стороны обязуются до передачи дела в арбитражный суд урегулировать их в претензионном порядке. Срок для предъявления и рассмотрения претензий - I месяц.
10.2.	При не достижении согласия спорные вопросы подлежат передаче на рассмотрение в арбитражный суд Красноярского края в соответствии с действующим законодательст вом РФ.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
11.1.	Любые изменения и дополнения к Договору являются действительными только в том случае, если они совершены в письменной форме, по согласованию Сторон.
11.2.	Документы, передаваемые посредством телеграфной и факсимильной связи, имеют юридическую силу. В случае возникновения спора ответственность за возникшие последствия и бремя доказывания гех или иных фактов возлагаются на Сторону, прибегнувшую к помощи указанных средств связи.
11.3.	Стороны обязуются информировать друг друга в письменной форме об изменении адресов и реквизитов Сторон.
I 1.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одном) экземпляру для каждой из Сторон.

12. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Поставщик:
ООО «ГАЗавторемонт»

ОГРН 1022402127802 ИНН/КПП 2463032691/246301001
Юриличеекий адрес: 660061. г. Красноярск, ул. Цимлянская. 35 «б»
Б\латов О.П./
i 1очтовый адрес г. Минусинск, ул. Суворова,21 -А р/с 40702810700600001040 в Красноярском филиале ОАО «Банка Москвы» г. Красноярск к/с 30101810900000000967 ВИК 04040796.7
Заказчик:
МКОУ Новотроицкая основная общеобразовательная школа
ИНН 2414003056 КПП 241401001
./ Бурмистрова Т.Г./
Адрес: 662689, Красноярский край. Идринский район, с.Новотроицкое, ул.Октябрьская.39 Р/с 40204810800000000682 УФК по Красноярском) краю (Финансово-экономическое Управление администрации Идринского района) БИК 040407001 ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому краю г.Красноярск